十、违约责任
1、由于乙方原因逾期完工的,每逾期一日,乙方支付甲方本工程价款1‰的违约金,最高不超过合同价款的3% 。
2、由于甲方原因导致延期开工或中途停工的,甲方应补偿乙方因停工所造成的损失 。需乙方后续进场施工的,甲方承担后续进场费用 。
3、如甲方未按合同约定付款的,每延误一日,按工程价款的1‰向乙方支付违约金 。
4、由于乙方原因,本工程经公安机关消防机构验收不合格或消防备案后抽查不合格的,乙方应返工,返工费用由乙方承担 。
5、工程完工后,甲方应在3个月内组织验收,甲方不能按约定日期组织验收,应从约定期限最后一天的次日起承担工程保管责任及应支付的费用 。
十一、争议解决
1、本合同及其附件、技术标准、设计方案、招标文件等的约定如有不一致,解释顺序应为:本合同及其附件、技术标准、设计方案、招标文件 。
2、双方在合同执行期内如有争议,应由双方友好协商解决,如协商无效任何一方均可向 ___________地人民法院提起诉讼 。
甲方(公章):
签约代表:
签约时间:_______年___月___日
签约地点:
乙方(公章):
签约代表:
签约时间:_______年___月___日
签约地点:
消防施工合同简易版篇4
发包方:
承包方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方经友好协商,订立本建筑工程施工合同 。
第一条 工程概况
工程名称:__围墙设置工程
工程地点:
第二条 承包方式
包工包料 。
第三条 工程承包范围
1、甲方提供图纸的工作内容:花式围墙砌筑、粉刷(含基础)、铁艺栏杆制作、安装、油漆 。附属所需的地面砼等障碍物破除及土方开挖、回填以及恢复工作及预算中包含的其他子项工作 。
2、按图纸设计要求;特殊要求按甲方书面通知 。
3、以上工程内容包工期、包安全、包质量、包工地内外的保洁并保持与周围业主间良好的生产生活关系 。承包范围内的人工费、机械费、维护费、材料费、保险、税金、施工期间的材料价格风险、工程保险及意外伤害保险、突发事件抢险费用、管理费、措施费及规费、利润、税金、施工配合及水电费等一切直接和间接费用 。所有政策性文件调整风险及承包人在施工过程中可能发生的一切费用已包含在总价中 。
4、施工中如甲方要求增加或减少工程量的,在经甲方确认后按实结算 。合同中已有项目按合同单价执行,合同中没有的项目按定额执行 。
第四条 合同工期
接甲方指令后开工,在 年 月 日前,乙方应完成全部包干工作,雨天经甲方确认可适当顺延工期 。
由于乙方的原因导致工程延期,承包人应承担 1000元/天的违约金 。违约金在工程款中直接扣除 。
质量要求
符合国家相关规定及达到发包人的质量要求,达到合格标准 。
第六条 工程价款及付款方式
1、本合同固定总价合计人民币__元,大写__圆整 。
2、本合同暂定总价包含:承包范围内的人工费、机械费、维护费、材料费、保险、税金、施工期间的材料价格风险、工程保险及意外伤害保险、突发事件抢险费用、管理费、措施费及规费、利润、税金、施工配合及水电费等一切直接和间接费用 。所有政策性文件调整风险及承包人在施工过程中可能发生的一切费用已包含在总价中 。
3、经甲方确认的施工图中的工程内容在实际施工中未发生的,结算时应扣除 。
4、付款方式
施工至全部工程量的50%,甲方向乙方支付至合同总价款的20%;工程竣工验收合格后十五个工作日内,付至合同总价款的50%;结算完毕付至结算价的95%;剩余5%结算价作为质保金,于验收合格之日起一年后如无任何质量问题一次性无息付清 。
乙方应于每次付款前向甲方开具相同金额的符合甲方需求的工程款发票,乙方未开具时,甲方有权暂停支付相应的工程款,且乙方未能及时开具工程款发票导致发包人延期支付工程款的,责任由乙方自行承担,且乙方不得因此而拒绝施工 。
第七条 甲方职责
现场协调指挥:包括协助施工单位做好与小区业主的沟通、协调,协调处理绿化移植等有可能影响施工的因素 。
第八条 乙方职责
1、按合同要求完成施工内容确保工程质量 。服从甲方现场指挥人员的指挥,保证安全、保证质量和工期 。乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,依法办理相关保险,承担一切安全措施费用;施工过程中发生的一切安全事故,所造成的一切后果及损失由乙方承担 。
推荐阅读
- 城市建筑施工时间 城市建筑施工合同
- 撤销权之诉案由有哪些
- 工程施工合同协议书范本 工程施工合同协议书范文
- 2022年建设工程施工合同协议书范文
- 酒吧股份转让合同协议书 股份转让合同协议书7篇
- 解除购销合同协议书模板 购销合同协议书模板
- 2022离婚协议书怎么写 样本 2022购销合同协议书样本
- 2022年购销合同协议书范文
- 2022年购销合同印花税 2022年购销合同协议书
- 板材购销合同协议书范本 2022购销合同协议书格式范本